Los factores con que se evalúan las ofertas y las garantías que declaran las bases de esta licitación, tal como los publica el portal. Los factores se muestran ordenados de mayor a menor peso; el portal los lista en otro orden.
Precio
El proveedor deberá considerar, al momento de preparar su oferta económica, todos los gastos vinculados a la provisión y ejecución de los trabajos (materiales, repuestos, etc.) y al personal que los ejecutará (traslados, hospedaje, alimentación, etc.) La evaluación de las ofertas económicas se realizará según la siguiente fórmula: POE: (35%) x (OEB / OEE) Dónde: POE: Puntaje de la oferta económica en evaluación OEB: Oferta económica más baja OEE: Oferta económica en evaluación
Calidad Técnica de los Bienes o Servicios
El oferente deberá entregar obligatoriamente un plan de trabajo y calidad técnica, claro y específico de las actividades, materiales, equipo de trabajo; equipos a utilizar y plazos e hitos de la presente licitación exigidos en las bases técnicas. El plan de trabajo consta de: a. Cronograma de actividades/Carta Gantt detallada con plazos de ejecución de los trabajos. b. Se deberá incluir una descripción detallada de los procedimientos para la ejecución del servicio tipo metodología de trabajo, considerando un enfoque técnico, medidas de protección del inmueble, medidas de seguridad a implementar, elementos, equipos y productos a utilizar, gestión de residuos y prevención de riesgos. c. Identificación del personal técnico y operativo que realizará las faenas, el cual deberá estar calificado para realizar labores asociadas a las materias de la presente licitación, presentando acreditaicón de experiencia comprobable en obras similares a las solicitadas. Plan de Trabajo y Calidad Técnica (25%). PONDERACIÓN El plan de trabajo presentado es detallado y completo, comprensible y coherente, presentando todos los antecedentes solicitados incluidas las certificaciones de la mano de obra. 20% El plan de trabajo no es completo y/o le falta claridad, presentando incoherencias, pero se entiende. 10% El plan de trabajo no es comprensible o no es coherente con el trabajo requerido, no presenta plan de trabajo. Inadmisible
Servicio Post Venta
GARANTÍA (10%) PONDERACIÓN Presenta garantía mayor o igual a 18 meses para los trabajos una vez recibidos éstos conformes por la Unidad Técnica responsable. 10% Presenta garantía desde 12 meses y hasta 17 meses para los trabajos una vez recibidos éstos conformes por la Unidad Técnica responsable. 5% Presenta garantía menor a 12 meses para los trabajos realizados, o no presenta garantía. Oferta debe ser declarada inadmisible El plazo de garantía debe estar señalado en el Anexo N°8 B. Expresar garantía en meses.
Experiencia del encargado/a de obra
EVALUACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA DEL ENCARGADO DE OBRA (10%) PONDERACIÓN Presenta títulos profesionales pertinentes al proyecto y a lo menos 3 experiencias comprobables 10% Presenta títulos profesionales poco pertinentes al servicio requerido o documentación incompleta y menos de 3 experiencias comprobables 5% No presenta respaldos o no cumple con formación mínima requerida. 0% Nota: • Se valorarán diplomados o cursos de mínimo 136 horas pedagógicas si es que el participante cuenta con título profesional. • Los títulos profesionales de estudios realizados en el extranjero deben constar el reconocimiento del Ministerio de Educación en Chile, con la respectiva certificación o al menos deben estar apostillados.
Experiencia de los Oferentes
Este ítem evaluará la experiencia demostrable del oferente, las que deben ser detalladas y acreditadas en el Anexo N°6, en materias asociadas a la ejecución de obras a las descritas en la presente licitación, considerando al menos ámbitos como: • Ejecución de obras de mejoramiento, reparación y/o mantención de sistemas de evacuación de aguas lluvias, incluyendo canaletas, bajadas, impermeabilizaciones y componentes de conducción pluvial, ya sea en materialidades metálicas, plásticas y otras, así como trabajos de hojalatería general vinculados al control o conducción de aguas. • Ejecución de obras civiles menores, tales como intervenciones y reparaciones estructurales, restitución de tabiques, cielos, revestimientos y terminaciones. • Trabajos de terminación como pintura, sellado de juntas y acabados interiores y exteriores. • Intervenciones menores en especialidades, como reparaciones puntuales de instalaciones eléctricas. La experiencia debe ser en infraestructura construida de instituciones públicas y/o privadas, ejecutadas durante los últimos 6 años, adjuntando sus verificadores correspondientes, tales como, Facturas o Boletas de Honorarios, Órdenes de compra, contratos firmados, o certificados de experiencia emitido por el mandante. Los medios de verificación se deberán adjuntar y estar firmados y/o timbrados por la entidad donde se desarrolló el servicio, a excepción de las Órdenes de Compra, Facturas Electrónicas o Boletas de Honorarios electrónicas. Sólo serán evaluadas las experiencias que estén debidamente acreditadas por los medios antes indicados y en el Anexo N°6. Para cada una de las experiencias a acreditar, el oferente deberá presentar uno o más documentos que acrediten el inicio y término de la obra o las obras, los que deberán estar firmados y timbrados, cuando correspondan, por la entidad donde se prestó el servicio, los cuales podrán ser: • Contrato de obra • Orden de compra • Certificado de Experiencia emitido por el mandante o la Unidad Técnica • Recepción DOM • Recepción mandante • Factura o boleta de honorarios recibida Para cualquiera de los medios de verificación señalados en el criterio de “experiencia del oferente” no se aceptarán auto certificaciones (no son válidas certificaciones de socios o propias). Para determinar la pertinencia de la experiencia indicada en el Anexo N°6 se considerará el inicio de la obra demostrado en la fecha de emisión del documento de inicio (contrato de obra, orden de compra, fecha de inicio indicada en el certificado de experiencia) y esta no podrá ser anterior al 1 de enero de 2019. La información contenida en los medios de verificación y el Anexo N°6 debe ser coincidente entre sí. Los verificadores que no sean coherentes con lo indicado en el Anexo N°6, no serán válidos para su evaluación. Se asignará un puntaje respecto de la experiencia en trabajos y obras realizadas y terminadas en materias asociadas o atingentes al servicio a contratar en esta licitación según la siguiente tabla de experiencias relevantes desarrolladas comprobables: EVALUACIÓN EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10%) PONDERACIÓN Posee 8 trabajos o más trabajos demostrables, en materia de la presente licitación en instituciones públicas o privadas, realizados en los últimos 6 años, cuyos contratos sean por un monto mínimo de $40.000.000, para cada proyecto presentado. 10% Posee entre 7 a 5 trabajos demostrables, en materia de la presente licitación en instituciones públicas o privadas, realizados en los últimos 6 años, cuyos contratos sean por un monto mínimo de $40.000.000, para cada proyecto presentado. 8% Posee entre 4 a 3 trabajos demostrables, en materia de la presente licitación en instituciones públicas o privadas, realizados en los últimos 6 años, cuyos contratos sean por un monto mínimo de $40.000.000, para cada proyecto presentado. 5% Posee entre 2 a 1 trabajos demostrables, en materia de la presente licitación en instituciones públicas o privadas, realizados en los últimos 6 años, cuyos contratos sean por un monto mínimo de $40.000.000, para cada proyecto presentado. 3% Sin trabajos demostrables en el rubro o sin medios de verificación 0%
Plazo de Ejecución del servicio requerido
El plazo máximo para la prestación de los servicios es de 90 días corridos. El oferente que presente una propuesta que exceda los tiempos indicados, será declarado inadmisible, por no ser de interés para la institución. Para efectos de la evaluación del plazo, se considerará el tiempo en días corridos declarado en la Carta Gantt e indicados en el Anexo N°8 A. Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente fórmula: PEE: (5%) x (PLEM/PLEE) Dónde: PEE: Puntaje de entrega en evaluación PLEM: Plazo entrega menor plazo PLEE: Plazo entrega en evaluación
Cumplimiento de los requisitos
Cumplimiento de Requisitos Formales (2%) Ponderación Oferta técnica y económica 2% Cumple con la claridad, orden y completitud de la oferta técnica y económica hecha conforme a las bases (Anexos, etc.) 1% Presentación de oferta técnica que requieran de aclaración posterior a su presentación. 0% Documentos legales 2% Presentación, en orden y dentro del plazo establecido, la totalidad de los antecedentes legales, declaraciones juradas y anexos requeridos en las bases, sin faltar uno solo y que estén completos e íntegros. 2% Entrega de los antecedentes omitidos en la presentación de la oferta (documentos legales, declaraciones juradas y anexos requeridos en las bases), a solicitud del Serpat, en el plazo establecido en el numeral 5.3 0% La no entrega de los documentos señalados anteriormente, a solicitud del Serpat, en el plazo establecido en el numeral 5.3, implicará que la oferta presentada será declarada inadmisible. Inadmisible
Pacto de Integridad
Los oferentes deberán declarar si cuentan o no con programas o pactos de integridad (Anexo N°9 y Anexo N°10), conforme señala el dictamen citado anteriormente. Adicionalmente, deberán acreditar que estos programas o pactos han sido debidamente difundidos y comunicados al personal. PROGRAMA O PACTO DE INTEGRIDAD (1%) PONDERACIÓN Cuenta con Programas o Pactos de Integridad que es conocido y cumplido por su Personal. 1% No cuenta Programas o Pactos de Integridad conocidos y cumplidos por su personal 0%
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 15-01-2026 | Descripción: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo el pago de las obligaciones laborales y sociales del Proveedor/a, según lo dispone el artículo 11 de la Ley N° 19.886, este deberá entregar, una vez producida la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que podrá consistir en: Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, Certificado de Fianza, Seguro de Garantía o cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, en los términos del artículo 121 del D.S. N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N° 19.886. El documento de garantía deberá ser tomado en una institución con oficinas en Santiago o Punta Arenas o, a la vista, irrevocable y a la orden del “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural” con la siguiente glosa: “Servicio de Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias, Depósito Externo de Colecciones - Museo Regional de Magallanes y Punto de Préstamo Bibliotecario”. La Garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato deberá estar expresada en pesos y ser equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato incrementado en 90 (noventa) días corridos. En conformidad con el inciso quinto del artículo 121 del D.S. N°661, Reglamento de la Ley N° 19.886, la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de que la proveedora no entregue la garantía de acuerdo a los plazos establecidos en el punto 1.2 de las Bases Administrativas, el SERPAT podrá desestimar la oferta presentada y proceder a adjudicar a la segunda mejor evaluada. Así también, el SERPAT podrá desechar la oferta adjudicada y hacer cobro de la respectiva garantía si el proveedor/a demora en la firma del contrato de acuerdo a los plazos establecidos en el punto 1.2 de las Bases Administrativas. En caso de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el monto de la misma será considerado como cláusula penal, sin perjuicio de las demás indemnizaciones que procedan. | Glosa: “Servicio de Mejoramiento Sistema Evacuación de Aguas Lluvias, Depósito Externo de Colecciones - Museo Regional de Magallanes y Punto de Préstamo Bibliotecario”.