Cómo se evalúan las ofertas
Los factores con que se evalúan las ofertas y las garantías que declaran las bases de esta licitación, tal como los publica el portal. Los factores se muestran ordenados de mayor a menor peso; el portal los lista en otro orden.
Dos factores concentran el 60% de la evaluación: Precio y Plazo de Ejecución, con 30% cada uno.
Precio 30%
Plazo de Ejecución 30%
30%
10%
PrecioPlazo de EjecuciónExperiencia de los OferentesCumplimiento de los requisitos
Precio
El Oferente deberá ofertar en el portal www.mercadopublico.cl el valor total (neto) del servicio a contratar. Para realizar el análisis comparativo de ofertas, se verificará que el valor informado en la plataforma sea coincidente con el Formato N° 5 “Oferta Económica” y Formulario Nº 3 “Presupuesto Detallado”, donde se aplicará la siguiente fórmula: Puntaje Precio = (menor oferta / oferta del oferente analizado) * 30% * 100 Se considerará 2 decimales para el cálculo. El oferente para validar económicamente la oferta realizada en el portal www.mercadopublico.cl, deberá presentar un “Capital Comprobado”; “Capital Declarado”; “Constancia Capital” u “Otro”, emitido por una Institución Bancaria (de preferencia formato adjunto), en la que conste que el proponente dispone de un capital de al menos el 50% de su oferta, la vigencia del documento extendido por la institución Bancaria debe tener una vigencia máxima de 30 días antes de la fecha de apertura de licitación. El certificado de “Capital Comprobado”; “Capital Declarado”; “Constancia Capital” u “Otro”, debe estar debidamente timbrado y firmado, por el Agente del Banco. Este último tendrá la obligatoriedad de estar individualizado en el certificado con nombre y teléfono de contacto, los documentos deben ir a nombre del Oferente y no a nombre del profesional a cargo de la Obra y/o Representante Legal de la Empresa. El oferente que presente certificados de “Capital Comprobado”; “Capital Declarado”; “Constancia Capital” u “Otro”, inferior al 50% de su oferta, se le descontará 20 puntos del criterio “Precio”. El oferente que no presente certificados de “Capital Comprobado”; “Capital Declarado”; “Constancia Capital” u “Otro” emitidos por una Institución Bancaria, será marginado automáticamente del proceso de Licitación Pública. Si al momento de la evaluación, se detecta errores en la sumatoria Formulario Nº 3 y este valor no se ajusta al presupuesto disponible, la oferta no será considerada. NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EL VALOR NETO DE LOS SERVICIOS, SIN IMPUESTO.
Plazo de Ejecución
Se evaluará con mejor puntaje, el menor plazo de ejecución del proyecto, considerando como plazo de ejecución entre 30 y 45 días corridos, el plazo de ejecución no debe ser superior a 45 días corridos, debiéndose considerar en dicho plazo el cumplimiento de todos los requisitos de las diversas partidas definidas en las especificaciones técnicas y presupuesto (Formato Nº 5 Oferta Económica), adjunta a las presentes bases, si el plazo es mayor puede postular pero se valorará con el menor puntaje, en relación al resto de los oferentes.
Experiencia de los Oferentes
Se evaluará con mayor puntaje a aquel oferente que indique mayor experiencia en M2 en el rubro de Construcción en Obra Civiles, de preferencia obras de edificación (se excluye las obras de pintura y aceras) y que adjunte respaldo de las mismas durante los tres últimos años. Se priorizará experiencia prestada en otras entidades públicas y/o privadas, según Especificaciones Técnicas y Formato Nº2 “Experiencia del Oferente”, adjunto.
Cumplimiento de los requisitos
Obtendrá mayor puntaje aquel Oferente que al momento de la apertura electrónica, cumpla con todos los requisitos formales solicitados en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. Para ello, se asignará 10 puntos a cada ítem solicitado (ver cuadro), cuya sumatoria final dará un máximo de 100 puntos, multiplicados por 10%.
Las 4 ponderaciones suman 100%, tal como las declara el portal
Garantías
Garantías de Seriedad de Ofertas | Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Coltauco - RUT. 69.080.700-9 | Monto: 1500000 | Moneda: Peso Chileno | Vencimiento: 18-07-2025 | Descripción: Se deberá tomar un documento financiero de caución o garantía “a la Vista” de carácter irrevocable y de fácil cobro a favor de la I. Municipalidad de Coltauco, RUT N°69.080.700-9, e individualizar como Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública, “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76”, por un valor de 1.500.000.- (Un Millon y Medio de pesos), cuya validez no será inferior a 40 días hábiles, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser entregada en dependencia de la Oficina de Partes del Departamento de Educación, Ubicado en Av. Bernardo O’Higgins Nª245, comuna de Coltauco. El horario de atención es de lunes a jueves de 08:30 a 16:45 Hrs. y los viernes de 8:00 a 13:00 Hrs., con excepción de los días festivos. La garantía deberá ser presentada hasta dos horas antes del cierre de las ofertas, según el cronograma de Licitación. Las ofertas que fuesen declaradas inadmisibles en la etapa de apertura de la licitación, les será devuelta la garantía de “seriedad de la oferta” en un plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. A los oferentes participantes aceptados y no adjudicados, se les devolverá la garantía de “seriedad de la oferta”, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la resolución de adjudicación de la licitación. La devolución de los documentos de Caución o Garantías de “Seriedad de la Oferta”, deberán solicitarse por escrito, dirigiendo carta a Departamento de Educación (DAEM), e ingresarse a través de la oficina de partes y su devolución se realizará siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas fueron tomadas. Al Oferente adjudicado, le será devuelto el documento financiero de caución o garantía, por Seriedad de la Oferta, una vez ingresado documento financiero de Caución o Garantía para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”. En caso que la licitación sea declarada desierta, las garantías de “Seriedad de Oferta” que se hubiesen entregado se devolverán dentro de los 10 días siguientes a la tramitación de la respectiva resolución. El documento financiero de Caución o Garantía denominada “Seriedad de la Oferta”, podrá ser electrónica, la que deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. El instrumento que garantice la seriedad de la oferta deberá llevar, en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa: “Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública: “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76 La garantía de “Seriedad de la Oferta” se hará efectiva en los siguientes casos: a) Si proponente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta. b) Si la municipalidad dejaré sin efecto la adjudicación, en virtud a lo establecido en el numeral 10.2.3.7 de las presentes bases. | Glosa: Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública, “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76"
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Coltauco - RUT. 69.080.700-9 | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 18-08-2025 | Descripción: El Oferente adjudicado deberá presentar un documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” de carácter irrevocable y de fácil cobro por el Fiel Cumplimiento del Contrato, propuesta publica “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76”. en pesos, por un valor equivalente al 5% del valor del Contrato, que deberá presentarse en un plazo anterior a la firma del Contrato, cuya vigencia será el plazo de ejecución del Contrato, excedido en 60 días corridos. La firma del Contrato no podrá exceder 10 días hábiles, desde la fecha de notificación de la Adjudicación. Con todo, si el oferente favorecido entrega la garantía dentro de los cinco días siguientes a la suscripción del contrato y no en un plazo anterior a la firma del contrato, la Municipalidad podrá imponer una multa al oferente ascendente a 0,5 U.T.M. por cada día, con un máximo de cinco días, en el caso que sea imputable al oferente favorecido el atraso en la entrega. La aplicación de la presente multa se hará conforme a lo establecido en las presentes Bases administrativas. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no entregase la garantía dentro del plazo de 5 días corridos siguientes a la fecha se suscripción del contrato, la Municipalidad hará efectiva la garantía por Seriedad de la Oferta, la que pasará íntegramente a su beneficio dejando sin efecto el Decreto de Adjudicación y podrá sin necesidad de llamar a nueva Licitación, y si así lo estima conveniente, proponer adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposición de adjudicación sugerida por la Comisión de Evaluación, sin apelación posible. Se hace presente que estas garantías, además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras. En caso de que monto de la propuesta fuere inferior en más de un 10% del presupuesto referencial, el oferente adjudicado, deberá presentar un documento financiero de Caución o Garantía Pagadera a la Vista Adicional cuyo monto será equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto referencial, rebajado en un 10% y el valor del monto adjudicado, con una vigencia igual al plazo del contrato, más 60 días. Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, deberán extenderse las garantías en el porcentaje y plazo correspondiente. La garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato”, se hará efectiva en virtud a lo establecido en las presentes bases. Sera responsabilidad del Contratista extender la vigencia de la garantía si el plazo del contrato se aumenta por cualquier razón más allá de lo previsto originalmente. En tal caso, la vigencia de la garantía deberá extenderse por el mismo plazo en que se haya aumentado el contrato. En todo caso, dicha extensión de vigencia deberá realizarse a más tardar 15 días antes del vencimiento de la garantía. En caso de incumplimiento por parte del contratista la Municipalidad de Coltauco queda facultada para hacer efectiva la garantía. El costo de la emisión y mantenimiento de las garantías del contrato será exclusivo cargo y responsabilidad del contratista. El documento financiero de Caución o Garantía por el fiel cumplimiento del contrato, será devuelta cuando se produzca el canje por el documento financiero de Caución o Garantía denominado “Buena ejecución de las obras” al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de las Obras. | Glosa: Fiel Cumplimiento del Contrato, propuesta publica “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76”
Otras Garantías | Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Coltauco - RUT. 69.080.700-9 | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 08-05-2026 | Descripción: El documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” de carácter irrevocable y de fácil cobro por la buena ejecución de las obras propuesta pública “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76 tendrá un valor equivalente al 5% del valor del Contrato, en Pesos, que deberá ser canjeado por documento financiero de Caución o Garantía de “Fiel cumplimiento del Contrato”. Este documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” tendrá una vigencia de 365 días corridos, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria sin Observaciones. El documento financiero de Caución o Garantía por la buena ejecución de las obras será devuelta, después de cinco 5 días hábiles de haberse emitido la recepción municipal definitiva. La devolución de los documentos de Caución o Garantías, deberán solicitarse por escrito, dirigiendo carta a la Inspección Técnica de Obra, e ingresarse a través de la oficina de partes, su devolución se realizará siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas fueron tomadas. | Glosa: Garantía por buena ejecución de las obras propuesta pública “MEJORAMIENTO RETIRO DE ASBESTO ESCUELA VIÑA LA CRUZ G-76