MEJORAMIENTO PLAZA DIONISO OLIVARES HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: Municipalidad de Puchuncaví | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 25-01-2027 | Descripción: Consistirá en una Boleta de Garantía, Vale vista o cualquier instrumento permitido en la Ley de Compras Públicas, por una suma equivalente al 5% del monto total neto contratado y con una fecha de vencimiento igual a la fecha de término de la obra establecida en el contrato más 60 días corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre de la Municipalidad de Puchuncaví, Rut 69.060.800‐6. Deberá indicar: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA PROPUESTA: “MEJORAMIENTO PLAZA DIONISO OLIVARES, HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI” En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificación de especificaciones o por atrasos justificados de parte del Adjudicatario, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar las fechas de vencimiento de la Garantía en igual cantidad de días del aumento de plazo; sin embargo, si dicho aumento de plazo no afecta el plazo de resguardo de 60 días, se podrá mantener la garantía vigente, sin necesidad de modificación. En caso de que exista modificación del contrato y esto implique modificación de los montos de inversión, la boleta deberá ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido. Sólo cuando haya aumento de contrato sin ampliación de plazo, se aceptará una boleta complementaria a la original. En el Evento que se autorice aumentos o congelamientos de plazos, los contratistas deberán renovar la Boleta de garantía de modo de cubrir el periodo comprendido en el aumento o congelamiento de plazo otorgado, según corresponda. Esta Garantía será restituida una vez efectuada la Recepción Provisoria y entregada la Garantía por Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra. La presente Garantía se hará efectiva administrativamente en caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el correspondiente contrato. | Glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA PROPUESTA: “MEJORAMIENTO PLAZA DIONISO OLIVARES, HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI” Otras Garantías | Beneficiario: Municipalidad de Puchuncaví | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 31-12-2027 | Descripción: Esta Garantía será restituida una vez efectuada la recepción definitiva de la Obra. | Glosa: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA DE LA PROPUESTA: “MEJORAMIENTO PLAZA DIONISO OLIVARES, HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI”