Construcción camino Camarico comuna de San Pedro

Garantías de Seriedad de Ofertas | Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | Monto: 1000000 | Moneda: Peso Chileno | Vencimiento: 07-06-2025 | Descripción: Para garantizar la Seriedad de la Oferta cada oferente deberá entregar algún instrumento que sirva de caución, el que deberá cumplir con ser pagadero a la vista e irrevocable, tomado a nombre de la I. Municipalidad de San Pedro, R.U.T 69.073.100-2, por un monto de $1.000.000 (un millón de pesos), con una vigencia mínima de 120 días corridos contados desde la fecha de apertura. La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser entregada de forma física o electrónica. La determinación de su entrega se ajustará a la forma en que se genera la caución tomada. Si la garantía es tomada y generada mediante documento físico, esta deberá presentarse únicamente en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Pedro, ubicada en Av. Hermosilla Nº11, comuna de San Pedro, hasta la fecha y horario establecido en el calendario de la licitación. La forma de presentación de esta garantía es en sobre, indicando en él Garantía de Seriedad de la Oferta con el nombre e ID de la presente licitación, con la identificación del proponente (Razón social, nombre y C.I. del Representante Legal). Si la Garantía es tomada y generada mediante documento electrónico (ajustándose a la Ley Nº19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma), esta podrá ser presentada enviando la caución al correo oficinapartes@munisanpedro.cl, con copia a secpla@munisanpedro.cl, hasta la fecha y horario establecido en el calendario de la licitación, única casilla válida para el ingreso de este documento. La NO presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, en el tiempo y lugar establecido en las presentes Bases, dará lugar a la exclusión de la oferta del presente proceso licitatorio. En municipio podrá hacer efectiva la Boleta de "Seriedad de la Oferta” en los siguientes casos: A. Si el Municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente. B. Si el proponente desistiere de su oferta después de la apertura de la licitación y la validez de su oferta se encuentra vigente. C. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario está excluido de la posibilidad de contratar con órganos públicos según Art. 4º, inciso 1º parte final de la Ley Nº19.886. D. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato en los plazos y requisitos establecidos en las presentes bases. | Glosa: El documento deberá contener la glosa: Garantía de Seriedad de la oferta “Indicando el Nombre e ID de Licitación”. En el caso de ser Vale Vista, el oferente deberá escribir al reverso del documento la glosa correspondiente. Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 31-10-2025 | Descripción: La empresa adjudicada deberá garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, mediante algún instrumento que sirva de caución, el que deberá cumplir con ser pagadero a la vista, de ejecución inmediata y de carácter irrevocable, tomada a nombre del I. Municipalidad de San Pedro, R.U.T 69.073.100-2, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor contratado. La vigencia mínima de la garantía deberá ser igual al plazo de ejecución de cada proyecto más 90 días corridos. “Construcción camino a Camarico, comuna de San Pedro” Código Bip N° 40029518-0. Se hace presente que estas garantías, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, incluyendo cualquier naturaleza de indemnización y/o costas, sobre todo aquellas en que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria, además de las posibilidades de hacer efectivo el pago por subrogación con el dinero obtenido del cobro de dicha caución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras. Lo anterior, con los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia administrativa. La garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada antes de la suscripción del contrato. Se deja establecido que la no presentación de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato por parte del contratista NO permitirá dar curso a la firma de estos, ni a la prestación de estos. Quien reciba la garantía debe acompañar un certificado de haberla verificado en el sistema, previo a la elaboración del contrato. Estas garantías deberán entregarse en la Municipalidad de San Pedro, ubicada en Av. Hermosilla N°11, comuna de San Pedro, en horario hábil de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas. Si la Garantía es tomada y generada mediante documento electrónico (ajustándose a la Ley Nº19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma), esta podrá ser presentada enviando la caución al correo oficinapartes@munisanpedro.cl, con copia a secpla@munisanpedro.cl. El municipio tendrá la facultad de hacer cobro de la garantía de Fiel cumplimiento de Contrato en los siguientes casos: A. Para hacer pago de las multas aplicadas al presente contrato que se encuentren impagas por el contratista. B. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato. C. Cuando por orden jurídico sea necesario pagar deudas que el adjudicatario mantenga por obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social, producto de la ejecución del presente proyecto. Esta situación será causal de término anticipado de contrato. De lo anterior, en los casos indicados en el literal I del párrafo anterior, el contratista tendrá la obligación de reponer la garantía cobrada por igual monto y mantenerse vigente hasta los noventa (90) días posteriores a la fecha de término de ejecución de las obras. El plazo para hacer entrega de la garantía es de cinco (5) días hábiles luego de decretarse el cobro de dicha caución. Una vez ejecutado el proceso de cobro, la municipalidad reembolsará el saldo correspondiente, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde que sea recepcionada la nueva garantía. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días. En caso de disminución de obras y/o plazo, esta caución podrá ser reemplazada por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o al nuevo plazo contractual más 90 días. La devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato deberá solicitarse por escrito a la Unidad Técnica, siendo entregada una vez verificada la recepción provisoria de las obras y habiendo el contratista haga entrega de la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras | Glosa: El documento deberá contener la glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato “Indicando el Nombre del Proyecto e ID de Licitación”. En el caso de ser Vale Vista, el oferente deberá escribir al reverso del documento la glosa correspondiente. Otras Garantías | Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 31-10-2026 | Descripción: Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la recepción de las obras, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido por cada proyecto, extendidas a nombre del Mandante, mediante un instrumento que sirva de caución, el que deberá cumplir con ser pagadero a la vista, de ejecución inmediata y de carácter irrevocable, tomada a nombre del I. Municipalidad de San Pedro, R.U.T 69.073.100-2, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor contratado, con una glosa que identifique cada obra y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, garantía por correcta ejecución de las obras, del valor total del contrato, y con una vigencia de mínima de 365 días más 90 días corridos posteriores a la recepción provisoria. En caso de que el adjudicatario no subsane las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra atribuible al contratista, en el periodo de garantía, (periodo comprendido entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la obra) y no se presentase a la recepción definitiva, el municipio estará facultado para solicitar el cobro integro de la garantía de Correcta Ejecución de las Obras. Los mejoramientos enmarcados en el periodo de garantía serán informados debidamente a través de oficio en el cual se adjuntará un detalle de los desperfectos y el plazo máximo para subsanar dichas observaciones. Si el contratista no cumple con el plazo u no entrega una razón fundada el municipio hará cobro integro de la garantía. | Glosa: El documento deberá contener la glosa: Garantía de Correcta Ejecución de las Obras “Indicando el Nombre del proyecto e ID de Licitación”. En el caso de ser vale vista, el oferente deberá escribir al reverso del documento la glosa correspondiente