MEJORAMIENTO SALA DE REHABILITACION CASA COLON QUINTERO

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quintero | Monto: 10 | Moneda: % | Vencimiento: 20-02-2026 | Descripción: El proponente contratado deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato respectivo, Boleta de Garantía Bancaria, o Vale Vista, o Certificado de Fianza, o Póliza de seguro de garantía, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, equivalente al 10% del valor del contrato respectivo, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Quintero, con domicilio en Avenida Normandie Nº 1916; con una vigencia equivalente al plazo del contrato más 60 días corridos al menos. Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, deberá indicar la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato: MEJORAMIENTO SALA DE REHABILITACION CASA COLON, QUINTERO”. En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificación de especificaciones o por atrasos justificados de parte del Adjudicatario, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar las fechas de vencimiento de la Garantía en igual cantidad de días del aumento de plazo; sin embargo, si dicho aumento de plazo no afecta el plazo de resguardo de 60 días, se podrá mantener la garantía vigente, sin necesidad de modificación. En caso de que exista modificación del contrato y esto implique modificación de los montos de inversión, la garantía deberá ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido. Sólo cuando haya aumento de Contrato sin ampliación de plazo, se aceptará una garantía complementaria a la original. Esta Garantía será restituida una vez efectuada la Recepción Provisoria y entregada la Garantía por Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra. La presente Garantía se hará efectiva administrativamente en caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el correspondiente contrato. | Glosa: Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, deberá indicar la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato: MEJORAMIENTO SALA DE REHABILITACION CASA COLON, QUINTERO”. Otras Garantías | Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quintero | Monto: 10 | Moneda: % | Vencimiento: 31-01-2027 | Descripción: Consistirá en una Boleta de Garantía Bancaria, o Vale Vista, o Certificado de Fianza, o Póliza de seguro de garantía, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, equivalente al 10% del valor del contrato respectivo, extendida a nombre la Ilustre Municipalidad de Quintero, con domicilio en Avenida Normandie Nº 1916, con una vigencia de al menos 13 meses contados desde la fecha de la recepción provisoria sin observaciones. Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, deberá indicar la siguiente glosa: “Para Garantizar la Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra: MEJORAMIENTO SALA DE REHABILITACION CASA COLON, QUINTERO”. Esta Garantía será restituida una vez efectuada la recepción final de la Obra. La Garantía podrá hacerse efectiva si se detectaran fallas constructivas en la obra. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Código Civil. | Glosa: Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, deberá indicar la siguiente glosa: “Para Garantizar la Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra: MEJORAMIENTO SALA DE REHABILITACION CASA COLON, QUINTERO”.