CONST. SOLUCIONES INDIVIDUALES LOTO NUEVO AMANECER

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato | Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 31-05-2027 | Descripción: En virtud de lo que dispone el Artículo 121° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N°19.886 y de acuerdo al Artículo Nº 38 de la Ley Nº18.695, la empresa adjudicataria a la fecha de la firma del contrato, deberá entregar una Garantía extendida a favor de la I. Municipalidad de Canela, R.U.T. N° 69.041.300-0, por un monto equivalente al 5% del valor neto del contrato, cuyo objetivo es garantizar el fiel cumplimiento de éste y la correcta ejecución de la Obras. La Garantía por Fiel Cumplimiento de contrato, debe caucionar el plazo de ejecución más 6 meses, plazo que cubre la emisión de los actos administrativos previos a levantar el Acta de Entrega de Terreno, designación de Inspección Técnica, entre otros. El plazo ofertado se contabiliza desde el día siguiente a la Entrega de Terreno hasta la Recepción Provisoria de Obras. Si se opta por presentar póliza de garantía emitida en UF, como instrumento para garantizar el fiel cumplimiento, se exigirá que dicho documento cumpla con el valor equivalente en pesos a la fecha de emisión de la póliza. No se aceptarán Boletas de Garantía pagaderas con 30 (treinta) días de aviso u otras cláusulas que modifiquen la característica “A LA VISTA" del Documento. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento. La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, y su reglamento. La Garantía por fiel cumplimiento de contrato deberá ser ingresada por Oficina de Parte de la Municipalidad mediante una carta en que se deje constancia de los datos del documento, en horario de 08:30 a 14:00 hrs. La formalidad será como sigue: Sobre cerrado denominado externamente “DOCUMENTO GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, nombre que deberá estar escrito exteriormente en el sobre como Título. Además del título señalado debe escribirse en el sobre: - Nombre de la Licitación. - Nombre del Oferente. - Firma del Oferente. - Domicilio del Oferente. - Fono y correo electrónico. Si no se ha entregado la Garantía exigida en el presente numeral de las Bases, la Municipalidad si así lo determina, podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente. Si en el curso del contrato se introdujera aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, deberá también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje indicado y sobre el monto de estas obras adicionales, con vigencia igual al plazo contractual, más 6 meses. En caso de ampliación de plazo durante la ejecución de la obra, cada Garantía existente deberá ser prorrogada o reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 6 meses. En caso de disminución de obra y/o plazo cada garantía existente podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o plazo contractual y su vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual más 6 meses. El Contratista será responsable de mantener vigente la garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, si éste aumenta su plazo, si se registraran retrasos en el término de las obras o si, por cualquier otra causa, expirare su vigencia. La sola aceptación de las presentes bases implica la autorización del oferente a la Municipalidad de Canela para hacer efectiva la garantía, sin necesidad de notificación previa, ni requerimiento administrativo judicial. Asimismo, determina la autorización expresa del oferente de prestador para aplicar los fondos recuperados de la garantía a satisfacción de los perjuicios causados y de su retención para el pago de eventuales responsabilidades. | Glosa: Su glosa debe decir: “Garantía de fiel cumplimiento de contrato Licitación Publica ID 703036-5-LE26 Construcción de Soluciones Individuales Loteo Nuevo Amanecer, Canela”. Otras Garantías | Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA | Monto: 5 | Moneda: % | Vencimiento: 31-05-2028 | Descripción: Una vez que las obras cuenten con Recepción Provisoria y como requisito para la presentación del último estado de pago de la obra y la devolución de la Garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato”, el contratista deberá tomar una Garantía por un monto equivalente al 5% del valor neto del contrato y sus aumentos o disminuciones cuando corresponda, a favor de la Ilustre Municipalidad de Canela, Rut N° 69.041.300-0, domiciliado en calle Luis Infante N° 520, Canela Baja.La Garantía por Correcta ejecución de las Obras, deberá tener una vigencia mínima de 13 meses a partir de la fecha del acta de recepción provisoria. | Glosa: Deberá ser tomada en pesos chilenos o en Unidades de Fomento y en su glosa deberá decir: “Garantía Correcta ejecución de las Obras “Construcción de Soluciones Individuales Loteo Nuevo Amanecer, Canela”.